CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO E TRATTAMENTO ANTITARLO DEGLI ARREDI DELL'UFFICIO DEL SINDACO

____________________

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di restauro conservativo e trattamento antitarlo degli arredi storici presenti nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Bisceglie (BT), ubicato in via Trento n. 8, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per garantire la corretta conservazione e funzionalità dei beni.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL'INTERVENTO

Gli arredi oggetto dell'intervento sono i seguenti:

- n. 1 poltrona trono

- n. 4 poltrone con braccioli

- n. 4 sedie imbottite

- n. 1 divanetto triposto

- n. 1 tavolino

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

3.1 Trattamento antitarlo

- Esecuzione di trattamento antitarlo mediante sistema a microonde

- Rilascio di certificazione dell'intervento effettuato

- Garanzia dell'intervento per almeno 24 mesi

3.2 Interventi di restauro conservativo

a) Operazioni preliminari

- Documentazione fotografica dello stato di fatto

- Analisi preliminare dello stato di conservazione

- Mappatura dei degradi

b) Interventi sulla struttura lignea:

- Pulitura delle superfici mediante solventi o decapanti specifici

- Preservazione della patina originale

- Consolidamento strutturale delle parti degradate

- Incollaggio delle parti distaccate

- Ricostruzione delle parti mancanti con essenze lignee compatibili

- Consolidamento della fibra lignea mediante resine acriliche

- Stuccatura dei fori da tarlo

- Levigatura delle superfici trattate

- Collaudo strutturale per verificare e garantire la stabilità delle strutture lignee

- Tinteggiatura mediante coloranti all'anilina di alta qualità

- Lucidatura a gommalacca secondo tecniche tradizionali

- Rifinitura finale con cera vergine d'api tono caldo semilucida

c) Interventi su imbottiture e rivestimenti:

- Rimozione delle vecchie imbottiture edei vecchi rivestimenti dei mobili tappezzati

- Rifacimento delle imbottiture con materiali di prima qualità

- Realizzazione nuovi rivestimenti con tessuti concordati con la committenza

3.3 Specifiche tecniche aggiuntive per le nuove lavorazioni

a) Collaudo strutturale:

- Verifica della stabilità di tutti gli incastri e le giunzioni

- Test di carico appropriati per tipologia di mobile

- Documentazione dei test effettuati

b) Tinteggiatura ad anilina:

- Utilizzo di coloranti all'anilina di prima qualità

- Applicazione uniforme per garantire omogeneità cromatica

- Rispetto delle tonalità originali

- Minimo 2 mani di applicazione

c) Lucidatura a gommalacca:

- Utilizzo di gommalacca in scaglie decerata di prima qualità

- Applicazione secondo metodo tradizionale a tampone

- Minimo 3 mani di applicazione

- Rispetto dei tempi di essiccazione tra le mani

d) Rifinitura a cera:

- Utilizzo esclusivo di cera vergine d'api naturale

- Applicazione manuale con tecnica tradizionale

- Lucidatura finale per ottenere effetto semilucido

- Tonalità calda secondo campione approvato dalla committenza

3.4) Campionature:

a) Prima dell'esecuzione delle finiture (tinteggiatura, lucidatura e ceratura) l'appaltatore dovrà realizzare campionature su parti non in vista per approvazione della committenza.

b) Le campionature dovranno riguardare:

- Tonalità della tinteggiatura ad anilina

- Livello di lucidatura della gommalacca

- Effetto finale della ceratura

c) Solo dopo approvazione scritta si potrà procedere con l'esecuzione completa.

Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

4.1 L'intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte da personale specializzato nel restauro di mobili antichi.

4.2 Tutti i materiali utilizzati dovranno essere di prima qualità e compatibili con i materiali originali.

4.3 Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare un dettagliato piano operativo.

4.4 Ogni fase dell'intervento dovrà essere documentata fotograficamente.

Art. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

5.1 Il servizio dovrà essere completato entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento.

5.2 È prevista una penale giornaliera dello 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 6 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve possedere:

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinenti

- Esperienza documentata nel restauro di mobili antichi

- Personale qualificato con competenze specifiche nel settore

- Attrezzature tecniche adeguate all'esecuzione del servizio

Art. 7 - GARANZIE

7.1 L'appaltatore deve garantire gli interventi eseguiti per un periodo di 24 mesi.

7.2 Durante il periodo di garanzia l'appaltatore è tenuto ad eliminare a proprie spese eventuali difetti manifestatisi.

Art. 8 - SICUREZZA

8.1 L'appaltatore deve rispettare tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro.

8.2 Deve essere predisposto un piano operativo di sicurezza prima dell'inizio dei lavori.

Art. 9 - PAGAMENTI

9.1 Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione a fine lavori, previa verifica della corretta esecuzione.

Art. 10 - COLLAUDO E VERIFICA

10.1 Al termine dei lavori verrà effettuato un collaudo alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione.

10.2 L'appaltatore dovrà consegnare:

- Documentazione fotografica completa

- Relazione tecnica degli interventi

- Certificazioni dei trattamenti eseguiti

- Schede tecniche dei materiali utilizzati

Art. 11 - PENALI E RISOLUZIONE

11.1 Oltre alle penali per ritardo, sono previste penali per:

- Esecuzione difforme dalle prescrizioni: fino al 10% dell'importo contrattuale

- Utilizzo di materiali non conformi: fino al 15% dell'importo contrattuale

11.2 L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ

12.1 L'appaltatore è responsabile di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori.

12.2 È richiesta polizza assicurativa RC con massimale non inferiore a € 500.000.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trani.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.